Договор покупка и доставка строительных материалов. Как оформляется договор поставки строительных материалов
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец в соответствии с заказом Покупателя обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить Товары.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность Товаров, цена, способ, сроки и условия поставки, сроки оплаты, а также иные условия согласовываются Сторонами в Приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.
1.3. Каждое Приложение является отдельным соглашением, заключенным в рамках настоящего Договора. Каждое последующее не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих Приложений, если в нем не указано иное.
1.4. Продавец гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных процедур, и что Продавец вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена товара указывается в Приложениях к настоящему Договору и включает в себя:
- стоимость продукции;
- стоимость тары, упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки;
- транспортные расходы;
- налог на добавленную стоимость;
2.2. Цена Товара, согласованная Сторонами в Приложениях, не может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке в период действия Приложения. Продавец обязан известить Покупателя об изменении согласованных в Приложениях цен не менее, чем за календарных дней до предполагаемых изменений. Изменение цены считается принятым Покупателем только в случае подписания обеими Сторонами соответствующего Приложения.
2.3. Оплата осуществляется перечислением денежных средств на счет Продавца. Валюта платежа – рубль РФ. Если в Приложениях к Настоящему Договору цена Товара определена в иностранной валюте, то оплата производится в рублях по официальному курсу ЦБ России на день платежа. Датой платежа считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.
2.4. Допускается оплата Товара третьим лицом, о чем Покупатель должен уведомить Продавца в письменном виде с указанием плательщика – третьего лица.
3. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ТОВАРА
3.1. Поставка Товара производится в сроки и согласно условиям, указанным в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью данного Договора.
3.2. По письменному соглашению Сторон допускается досрочная поставка Товара.
3.3. Не позднее календарных дней после поставки Товара, Продавец обязан предоставить Покупателю следующие оригиналы документов, относящиеся к отгрузке:
- счет-фактуру – 1 экз.
- товарную накладную – 1 экз.
3.4. Право собственности на Товар и все риски, связанные с гибелью и порчей Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты поставки Товара, что подтверждается подписью представителя Покупателя на товарной или товарно-транспортной накладной.
3.5. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на складе Покупателя на основании накладных и документов о качестве. Покупатель имеет право на проверку качества Товара непосредственно у Продавца.
3.6. В случае несоответствия комплектности, количества, повреждений или дефектов Товара Покупатель обязан в течение календарных дней отправить Продавцу АКТ/Претензию заказным письмом (либо по средствам факсимильной связи с последующим направлением оригинала АКТа/Претензии заказным письмом с уведомлением о вручении), Продавец гарантирует в течение 5 календарных дней рассмотреть АКТ/Претензию и с согласия Покупателя произвести бесплатную замену. В случае не оформления Покупателем письменной претензии в указанные сроки, Продавец имеет право на отказ от замены Товара.
3.7. В случае существенного несоответствия качества Товара (неустранимых недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
- Отказаться от исполнения условий Приложения и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
- Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору;Данные условия Покупатель также отражает в АКТе/Претензии.
3.8. Покупатель обязан следить за сохранностью Товара и упаковки, тары на случай возврата. Если на момент возврата Товар имеет видимые повреждения и основная часть упаковки нарушена Продавец оставляет за собой право возмещения убытков вследствие порчи за счет Покупателя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае нарушения Покупателем срока оплаты поставленного Товара Продавец вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости поставленных Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости поставленного Товара.
4.3. В случае нарушения Продавцом срока поставки Товара Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ России в день, (действующей на первый день нарушения срока) от стоимости не поставленных в срок Товаров за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости не поставленного в срок Товара.
4.4. Обязанность уплаты штрафных санкций возникает у Стороны, не исполнившей обязательства, с даты получения соответствующей претензии другой Стороны, оформленной в письменном виде и подписанной уполномоченным лицом. Срок уплаты штрафных санкций указывается в претензии. Штрафные санкции оплачиваются на основании выставленного Стороной счета.
4.5. Продавец согласен, что счет, выставленный, Покупателем Продавцу для оплаты штрафных санкций может быть включен в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачетов, встречных однородных требований по оплате за поставленный Товар и по оплате штрафных санкций.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно является следствием форс-мажора.
5.2. Под форс-мажором понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены какой-либо Стороной и не зависят от нее. К таким обстоятельствам относятся: военные действия, стихийные бедствия, акты органов государственной власти, запрещающие и/или препятствующие Сторонами своих обязательств по Договору.
5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств, указанных в п.7.2 Договора, должна известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение часов с приложением соответствующих документов, подтверждающих возникновение данных обстоятельств. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены и удостоверены уполномоченными органами Российской Федерацией.
5.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действует форс-мажор.
5.5. Если форс-мажор продолжает действовать в течение более месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты за фактически поставленную Продукцию и произведенным платежам.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору, регулируются путем переговоров.
6.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Все вопросы, непредусмотренные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Документация и техническая информация, передаваемые Сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими публиковаться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по Договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все Приложения к Договору, являются его неотъемлемой частью.
8.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры в устной и письменной форме по Договору утрачивают силу.
8.3. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь силу, если они совершенны в письменной форме, подписаны уполномоченными на это представителями Сторон и заверены печатями Сторон.
8.4. Стороны не в праве, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны передавать свои обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников Сторон.
8.5. В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Покупателя и Продавца, Стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее рабочих дней до даты изменений.
8.6. Договор составлен в 2-х экземплярах: 2 экземпляра на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ N _____
строительных материалов
г. _________________ "___"__________ ___ г.Именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуем__ далее «Покупатель», в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в согласованные Сторонами сроки передать Покупателю строительные материалы (далее по тексту — «товары») в количестве, ассортименте, комплектности и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товары в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Общее количество поставляемых по настоящему Договору товаров составляет:
1.2.1. ___________________________________________________ в количестве (наименование товара) ____________________________________________________. (указать количество или порядок его определения) 1.2.2. ___________________________________________________ в количестве (наименование товара) ____________________________________________________. (указать количество или порядок его определения)
Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.
1.3. Поставка товаров по настоящему Договору осуществляется партиями.
1.4. Поставка по настоящему Договору осуществляется путем доставки Поставщиком товаров Покупателю.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
2.1. При возникновении необходимости поставки очередной партии товаров Покупатель подает заявку Поставщику, содержащую сведения о наименовании, количестве, ассортименте требуемых товаров, а также сроки их поставки.
2.2. На основании заявки, полученной от Покупателя, Поставщик составляет и направляет Покупателю для рассмотрения и подписания Спецификацию на поставку очередной партии товаров, соответствующую требованиям, установленным п. 2.3 настоящего Договора.
2.3. Спецификация должна содержать следующие сведения:
— наименование товаров;
— ассортимент и количество товаров каждого вида, комплектность товаров;
— цена товаров, общая стоимость поставляемых товаров, включающая в себя сумму НДС;
— сроки и порядок оплаты стоимости товаров;
— сроки поставки товаров;
— адрес поставки товаров в случае, если он отличен от указанного в п. 2.4 настоящего Договора;
— иные условия по усмотрению Сторон.
2.4. Поставщик осуществляет доставку товаров Покупателю по адресу: _______________________.
2.5. Датой поставки считается дата доставки товаров Поставщиком Покупателю и подписания Сторонами соответствующих товаросопроводительных документов.
2.6. Право собственности на товары и риск случайной гибели и повреждения товаров переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки товаров (п. 2.5 настоящего Договора).
2.7. Одновременно с поставляемыми товарами Поставщик передает Покупателю документы на товары, в том числе документы, подтверждающие качество поставленных товаров, а также иные, предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРОВ
3.1. Количество, ассортимент и комплектность товаров определяются на каждую конкретную партию в Спецификации и фиксируются в накладной.
3.2. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать:
— стандарту N ___________;
— техническим условиям N ___________, утвержденным _________________.
3.3. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемых товаров: _______________________.
3.4. Гарантийный срок на поставляемые товары определяется в соответствии с ____________________________________________________________ (реквизиты стандарта, технических условий или иного документа, предусматривающего гарантийный срок) и указывается Сторонами в Спецификациях.
Дополнительные гарантии качества, предоставляемые Поставщиком: _______________________.
3.5. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в течение _______________________.
Товары должны быть поставлены в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка товаров. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено Спецификацией, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.
3.6. При передаче Поставщиком товаров в ассортименте, не соответствующем требованиям, указанным в соответствующей Спецификации, Покупатель вправе отказаться от принятия и оплаты таких товаров, а если они оплачены — потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
3.7. Если Поставщик передал Покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует требованиям, указанным в Спецификации, товары с нарушением таких требований, Покупатель вправе по своему выбору:
— принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных товаров;
— отказаться от всех переданных товаров;
— потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Спецификацией;
— принять все переданные товары.
При предъявлении Покупателем требования о замене товаров, не соответствующих условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Спецификацией, замена должна быть произведена Поставщиком в срок, согласованный Сторонами, но не более ___________ с даты _________________.
При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует требованиям Спецификации, или предъявлении требования о замене товаров, не соответствующих условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этих товаров.
3.8. Товары, не соответствующие условию договора об ассортименте, считаются принятыми, если Покупатель в разумный срок после их получения не сообщит Поставщику о своем отказе от товаров.
Если Покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует Спецификации, он обязан их оплатить по цене, согласованной с Поставщиком.
3.9. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
— соразмерного уменьшения стоимости товаров;
— безвозмездного устранения недостатков товаров в срок, согласованный Сторонами, но не более _________ с даты ________________;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров.
В случае существенного нарушения требований к качеству товаров Покупатель вправе по своему выбору:
— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товары денежной суммы;
— потребовать замены товаров ненадлежащего качества товарами, соответствующими условиям настоящего Договора.
3.10. В случае поставки некомплектных товаров Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
— соразмерного уменьшения покупной цены;
— доукомплектования товаров в срок, согласованный Сторонами, но не более _________ с даты ________________.
Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товаров, Покупатель вправе по своему выбору:
— потребовать замены некомплектных товаров на комплектные;
— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
3.11. При предъявлении Покупателем требования о замене товаров, не соответствующих условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в срок, согласованный Сторонами, но не более _________ с даты ________________.
4. ТАРА И УПАКОВКА
4.1. Тара и упаковка товаров должны соответствовать требованиям:
— стандарта N ___________________;
Технических условий N _________________________________, утвержденных __________________________________________________________________________. (наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения) 4.2. Поставляемые товары подлежат маркировке в соответствии с требованиями ___________________________________________________________. (стандартов или технических условий) 4.3. Дополнительные требования к маркировке ___________________________ __________________________________________________________.
4.4. В случае если товары передаются Покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товары либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.
Покупатель вправе вместо предъявления Поставщику требований, указанных в абзаце первом настоящего пункта, предъявить к нему требования, вытекающие из передачи товаров ненадлежащего качества (п. 3.9 настоящего Договора).
5. ЦЕНА ТОВАРОВ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Цена поставляемых товаров определяется на дату получения Поставщиком заявки от Покупателя согласно действующим у Поставщика ценам и отражается в Спецификациях и соответствующих товарных документах.
При изменении действующих цен на товары Поставщик уведомляет об этом Покупателя в течение ________ с даты введения Поставщиком новых цен с приложением соответствующего документа, содержащего новые цены на товары.
5.2. Цена товаров включает в себя сумму НДС, стоимость упаковки товаров, стоимость доставки товаров Покупателю.
5.3. Оплата стоимости партии товаров производится в следующем порядке:
5.3.1. Покупатель производит предварительную оплату в размере _____% от стоимости партии товаров, указанной в Спецификации, в течение _______ с даты подписания Спецификации.
5.3.2. Оставшуюся часть стоимости партии товаров Покупатель оплачивает в течение ________ с даты поставки товаров (п. 2.5 настоящего Договора).
5.4. Оплата стоимости товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в разд. 12 настоящего Договора.
5.5. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ
6.1. Покупатель должен принять товары и проверить их по количеству тарных мест в день поставки товаров. Покупатель подписывает накладную.
При обнаружении недопоставки товаров по количеству Покупатель немедленно заявляет об этом Поставщику.
6.2. Приемка товаров по количеству, качеству, ассортименту и комплектности производится не позднее _____ календарных дней с даты поставки.
6.3. При обнаружении ненадлежащего качества поставленных товаров либо несоответствия поставленных товаров условиям настоящего Договора об ассортименте, комплектности, таре (упаковке) товаров Покупатель в течение _____ дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика.
Поставщик направляет своего представителя к Покупателю для совместного составления соответствующего акта и согласования дальнейших действий Сторон по урегулированию возникшей ситуации.
В случае споров о качестве поставленных товаров проводится экспертиза _________ (кем) за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если экспертиза проведена за счет Покупателя и по ее результатам установлено ненадлежащее качество поставленных товаров, Поставщик обязан возместить Покупателю расходы на проведение экспертизы в течение _______ дней с момента получения ее результатов.
6.4. Поставщик обязан за свой счет вывезти некачественные товары и заменить их на товары надлежащего качества в срок, согласованный Сторонами, но не более _________ с даты _________________.
Положения настоящего пункта применяются к случаям поставки некомплектных товаров.
6.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, установленного п. 6.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, установленные п. п. 3.9, 3.10 настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты товаров, указанного в п. 5.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
7.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товаров, установленного Спецификацией, или срока допоставки товаров, указанного в п. 3.5 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от стоимости непоставленных в срок товаров за каждый день просрочки.
7.3. В случае нарушения Поставщиком установленного п. 3.7 Договора срока замены товаров, не соответствующих требованиям об ассортименте, либо установленного п. 3.11 Договора срока замены товаров, не соответствующих требованиям о качестве и/или комплектности, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости товаров, подлежащих передаче Поставщиком взамен, за каждый день просрочки.
7.4. В случае нарушения Поставщиком срока безвозмездного устранения недостатков товаров, установленного п. 3.9 настоящего Договора, либо срока доукомплектования товаров, установленного п. 3.10 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от стоимости товаров, переданных с недостатками, либо товаров, подлежащих доукомплектованию, за каждый день просрочки.
7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из Сторон обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.
8.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее ________ дней с момента их наступления в письменной форме известить другую Сторону.
8.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более _____________ Стороны проводят переговоры для решения вопроса о возможности дальнейшего исполнения настоящего Договора.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. При возникновении споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны принимают все усилия для их разрешения путем переговоров.
9.2. При недостижении согласия по результатам переговоров все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде __________________.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»_________ ___ г.
10.2. Окончание срока действия настоящего Договора, установленного п. 10.1, не прекращает обязательств Сторон, возникших в период его действия.
10.3. Если за _______ до окончания действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о расторжении, то Договор считается пролонгированным на тех же условиях на тот же срок.
10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
11.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ____________________________________________________________ ИНН _____________________________, р/с ___________________________________, к/с _____________________________ в ______________________________________, БИК _____________________________, адрес: _________________________________ __________________________________________________________________________, адрес: ___________________________________________________________________. ____________________ _____________/_____________ М.П. Покупатель: ___________________________________________________________ ИНН _____________________________, р/с ___________________________________, к/с _____________________________ в ______________________________________, БИК _____________________________, адрес: _________________________________ __________________________________________________________________________, адрес: ___________________________________________________________________. ____________________ _____________/_____________ М.П.Общество с ограниченной ответственностью «Правильный Выбор и К» поименованное далее «ООО «Правильный Выбор и К»», в лице поверенного Аасного Даниэля Вирдовича, действующего на основании доверенности № ЦПВ/49684/ЛОШ-02013 от 27 ноября 2013 года
и Общество с ограниченной ответственностью «СМИТД и К» представляемого Самсоновым Марком Станиславовичем, выступающего на основании доверенности от 27 ноября 2013 года № 798/45/6837-33, именуемое в дальнейшем «Продавец», вместе в дальнейшем рассматриваемые как «Стороны» согласовали и подписали этот договор поставки строительных материалов о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ООО "СМИТД и К" обязуется передать в частную собственность Покупателю, а ООО «Правильный Выбор и К» получить и оплатить его стоимость на условиях, определенных этим договором (далее по договору материалы) цена, ассортимент, количество и комплектность и условия поставки которых, при каждой поставке уточняются в согласованной сторонами Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Спецификация составляется на каждую партию материалов, согласованную сторонами.
2. Цена и порядок платежей
2.1. Цена договора поставки товара складывается из стоимости отдельных поставок, рассчитанной ООО "СМИТД и К" на основании Заявки Покупателя (Приложение №2 к этому соглашению) и определенной в согласованной сторонами Спецификации.
2.2. Цена каждой поставки включает стоимость материалов, количество и ассортимент которых указаны в Спецификации, НДС 18 %. Стоимость упаковки, маркировки, затаривания (погрузки) включена в стоимость материалов.
2.3. ООО "СМИТД и К" может оказать содействие по доставке материалов Покупателю, по цене и срокам дополнительно согласованными сторонами. Все расходы, связанные с доставкой товара, возмещаются Покупателем в полном объеме Продавцу, в порядке 100% предоплаты стоимости перевозки, на основании счета ООО "СМИТД и К".
2.4. Форма оплаты - безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации.
2.5. Оплата материалов производится отдельно за каждую поставку. Условия и сроки оплаты согласовываются сторонами в Спецификациях по форме предусмотренной Приложениями.
2.6. В целях исполнения настоящего Договора Стороны договорились считать днем платежа (днем исполнения Покупателем обязательств по уплате платежей) дату зачисления денежных средств на расчетный счет ООО "СМИТД и К".
3. Порядок оформления заказа, поставка
3.1. При осуществлении заказа ООО «Правильный Выбор и К» направляет в адрес ООО "СМИТД и К" 2 (два) экземпляра Заявки за подписью уполномоченного лица по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему договору поставки строительных материалов.
3.2. Продавец в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет в адрес Покупателя 2 (два) экземпляра Спецификации и 1 (один) экземпляр Заявки, согласованной со своей стороны. Копия Спецификации и Заявки с отметкой ООО "СМИТД и К" о принятии направляются Покупателю факсимильной или электронной связью. Если в указанный срок документы в адрес Покупателя не направлены, Заявка считается не принятой ООО "СМИТД и К".
3.3. ООО «Правильный Выбор и К» в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения составленной и подписанной Продавцом Спецификации, направляет в адрес ООО "СМИТД и К" любым видом связи согласованную им Спецификацию, либо отказ в получении материалов на условиях, указанных в Спецификации. Если в указанный срок документы в адрес ООО "СМИТД и К" не направлены, Спецификация считается не принятой Покупателем.
3.4. Условия поставки считаются согласованными и принятыми сторонами, если Спецификация подписана полномочными представителями и заверена печатями ООО "СМИТД и К" и Покупателя.
3.5. Продавец направляет в адрес Покупателя счет в срок не позднее четырех рабочих дней со дня получения согласованной сторонами Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.6. Поставка материалов осуществляется Продавцом в срок согласованный с Покупателем в Спецификации на каждую отдельную поставку материалов.
3.7. При нарушении Покупателем сроков оплаты, сроки поставки материалов увеличиваются на количество дней просрочки платежа.
3.8. Поставка материалов по каждой Заявке Покупателя осуществляется отдельно и на условиях, оговоренных в согласованной сторонами Спецификации.
3.9. В случае доставки товара Продавцом, Продавец обязан уведомить Покупателя о предстоящей поставке материалов не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до предполагаемой даты прибытия транспортного средства на склад Покупателя посредством различными видами связи, сообщив: регистрационный номер транспортного средства и фамилию водителя.
3.10. Вместе с материалами Продавец передает Покупателю:
-сертификаты (соответствия, пожарный; гигиенический)- копии, заверенные Продавцом;
-товарная накладная;
-товарно-транспортная накладная;
-счет - фактура.
3.11. Право собственности на материалы и риск случайной гибели или случайного повреждения материалов переходит от ООО "СМИТД и К" к Покупателю с момента передачи материалов Покупателю. Моментом передачи (отгрузки) материалов считается дата подписания полномочными представителями накладной, либо дата отметки уполномоченного Покупателем Перевозчика в транспортной накладной о принятии материалов к перевозке (при получении материалов на складе ООО "СМИТД и К").
4. Упаковка и маркировка
4.1. Материалы будут отгружаться в упаковке завода-изготовителя, предотвращающей их порчу или повреждение и обеспечивающей необходимую сохранность материалов во время перемещения, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.
6. Ответственность сторон
6.1. При несвоевременной или неполной оплате материалов (части материалов) ООО «Правильный Выбор и К» уплачивает Продавцу пеню в размере 0,17 (Ноль целых и семнадцать сотых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 (пятидесяти) процентов от стоимости материалов (части материалов).
и т.д…
Весь типовой бланк и образец договора поставки строительных материалов доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы варианта документа.
Договор поставки строительных материалов – разновидность связанных с поставкой строительных материалов и комплектующих. Пример данного договора вы можете скачать в нашей статье. Данный документ регламентирует взаимоотношения между поставщиком строительных материалов и покупателем.
Информация, которая фиксируется в договоре поставки строительных материалов
- Номенклатура всей продукции;
- Объемы всей продукции;
- Сроки, в которые строительные материалы должны быть доставлены покупателю;
- Графики, по которым будут осуществляться поставки.
Обязанности покупателя:
- приемка стройматериалов;
- внесение своевременной оплаты за стройматериалы;
- внесение своевременной оплаты за услуги;
- возврат тары своевременно.
Видео-урок. Договор поставки строительных материалов/продуктов/оборудования: что необходимо знать?
Важные условия составления договора поставки строительных материалов
Каждый договор поставки должен включать существенные условия. Они подразумевают:
Порядок поставки продукции . Это необходимое существенное условие данного договора. Покупатель обязан своевременно доставлять посреднику спецификации на все стройматериалы в срок, не превышающий определенной в договоре даты поставки.
Установленный график . Все поставки централизовано производятся по графику, который был согласован всеми сторонами. Это график оформляет покупатель и предоставляет за несколько дней до обсуждаемой поставки.
В случае, если поставщик не высказывает никаких возражений по поводу графика, по которому будут осуществляться поставки, то график считается действительным.
Еще условиями являются порядок расчета и определение цены договора . Но эти условие имеет смысл только в конкретных ситуациях, а именно, когда и покупатель, и поставщик высказали согласие на эти условия.
Другим условием выступает описание товара (стройматериалов). Оно должно включать:
- качество поставляемых строительных материалов;
- тара, в которой поставляется товар;
- ассортимент.
Еще важными условиями, внесенными в договор, выступают сроки и порядок поставки и порядок , согласно которому осуществляется оплата .
Также в договоре могут быть указаны дополнительные условия.
Дополнительными условиями выступают:
- Срок действия договора
- Сроки, в которые действуют гарантии
- Зоны ответственности лиц, заключающих договор
- Временной промежуток, по истечении которого права собственности переходят от одной стороны к другой
- Страховка
В случае, когда упущено хоть одно из вышеупомянутых условий, то договор автоматом признается не активным, не действующим.
Образец договора поставки строительных материалов (первая страница)
Специфика договора поставки стройматериалов
Особенность данного договора в том, что к каждому поставляемому строительному материалу обязательно должен прилагаться сертификат, с конкретными СНИПом и ГОСТом.
Особенности договоров такого типа заключается в следующем:
- Договор оформляется письменно, с двух сторон: для поставщика и покупателя.
- Договор имеет большой объем. Это связано со сложной структурой экономических связей (приемка стройматериалов, комплектующие и т.д.)
Полезная информация, касающаяся заключения данного типа договора
- Этот тип соглашения может заключаться только с частным предпринимателем или коммерческой организацией, выступающей в роли поставщика. Если поставщиком выступает некоммерческая организация, то необходимо тщательно изучить весь пакет учредительных документов. В них должна быть упомянута возможность для этой организации выступать в роли поставщика.
- При заключении договора очень важно указывать названия строительных материалов, их объем, ассортимент и стоимость в самом документе или в спецификации.
- Важно, что сроки договора и поставки стройматериалов не совпадают. Поэтому в документе необходимо прописать график поставок, порядок приемки и условия обслуживания стройматериалов после продажи. Эти пункты необходимы, так как облегчат разрешение споров, если они возникнут между сторонами, участвующими в сделке.
- В документе необходимо указать зоны ответственности и поставщика и покупателя перед друг другом.
Скачать договор поставки строительных материалов. Бланк
Образец (Примерный). Договор поставки строительных материалов (доставка силами покупателя; 100% предоплата; договор в пользу покупателя)ДОГОВОР ПОСТАВКИ N. _____
г.___________
"___"__________ 200_ г.
Именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________, действующе__
на основании ______, с одной стороны, и ___________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
в лице _________________, действующе__ на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю
строительные материалы (далее по тексту - "товар") в количестве, ассортименте и по ценам,
указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а
Покупатель обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего договора. Поставка
товара по настоящему договору осуществляется партиями.
2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
2.1. Цена поставляемого товара определяется Поставщиком на дату получения заявки от
Покупателя и отражается в Спецификациях и соответствующих товарных документах. Цена
товара включает стоимость упаковки, НДС, а для импортной продукции - все импортные
таможенные сборы и пошлины, взимаемые на территории РФ.
2.2. Количество и ассортимент товара определяется на каждую конкретную партию в
Спецификации и фиксируется в счете-фактуре, товарно-транспортной накладной.
2.3. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам и подтверждаться
российским сертификатом качества.
3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и
перевозке, с указанием на этикетках информации на русском языке, предусмотренной
действующим законодательством.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Обеспечить передачу товара в количестве и ассортименте, указанных в
Спецификации.
4.1.2. Предоставить на поставленный товар всю необходимую документацию,
предусмотренную действующим законодательством.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить товар в порядке, сроки и на условиях оговоренных настоящим договором.
4.2.2. Осмотреть товар в месте его передачи и осуществить все необходимые действия по
принятию товара, поставленного по договору.
5. ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
5.1. Покупатель передает Поставщику заявку в устной или письменной форме на
приобретение товара в любой рабочий день в течение действия настоящего договора.
5.2. О получении заявки ответственный работник Поставщика сообщает устно или письменно
Покупателю.
5.3. На основании заявки Покупателя не позднее следующего дня после ее получения
Поставщик оформляет Спецификацию с указанием количества, ассортимента и стоимости
поставляемого товара и доводит информацию до Покупателя. В случае отсутствия устного или
письменного отказа Покупателя от поставки товара на указанных в Спецификации условиях в
течение 2 дней с момента ее направления Покупателю Поставщиком условия поставки товара
считаются принятыми Покупателем. Об отсутствии отказа или о его получении ответственный
работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.
5.4. В случае невозможности поставки части товара, указанной в заявке, ввиду
отсутствия его на складе Поставщика, Поставщик устно или письменно уведомляет об этом
Покупателя в течение _ дней после ее получения. Покупатель по своему выбору вправе либо
отложить поставку товара до момента получения всего ассортимента и количества товара,
указанного в заявке, либо отказаться от поставки части недостающего товара и принять ту
часть товара, которая имеется в наличии у Поставщика. О своем решении Покупатель сообщает
Поставщику в устной или письменной форме в ___ срок после получения уведомления от
Поставщика.
5.5. В случае, если Поставщик не получит от Покупателя устного или письменного
сообщения о решении в срок, указанный в п. 5.4, Поставщик осуществляет поставку той части
товара, которая имеется в наличии.
6. ПОСТАВКА ТОВАРА
6.1. Поставка осуществляется путем самовывоза товара Покупателем со склада Поставщика
по адресу: ___________________, не позднее ___ дней после оплаты товара Покупателем
согласно п. 8.1, 8.2 договора.
6.2. Погрузка товара на транспорт Покупателя осуществляется силами Поставщика
(Покупателя).
7. ПРИЕМКА ТОВАРА
7.1. Покупатель должен принять товар и проверить его по количеству в день поставки
товара, а по качеству не позднее __ месяцев с даты получения.
7.2. При обнаружении недопоставки товара по количеству Покупатель вправе в этот же
день потребовать от Поставщика поставить недостающее количество товара. В этом случае
Поставщик обязан допоставить товар в течение ___ дней с момента подписания товарно-
транспортной накладной. Если такое требование Покупателем не заявлено, Поставщик
поставляет недостающий товар при поставке следующей партии товара.
7.3. При обнаружении поставки товара в количестве, превышающем указанное в заявке,
Покупатель по своему выбору:
- оплачивает товар по цене, определенной для данного товара в накладной, не позднее
___ и не ранее _____ дней с момента принятия товара. В случае просрочки оплаты товара
Покупатель уплачивает пеню в размере _____% от суммы товара за каждый день просрочки. Для
целей налогообложения пени учитываются после фактической уплаты либо после вступления в
силу решения суда;
- принимает товар на ответственное хранение не позднее ___ дней с момента принятия
товара. В случае, если Покупатель в указанный срок не сообщит об отказе от товара или о
принятии его на ответственное хранение, считается, что Покупатель товар принял и
обязуется его оплатить в соответствии с условиями, указанными выше (абз. 2 настоящей
статьи). Поставщик обязан распорядиться товаром, принятым на ответственное хранение, не
позднее ___ дней с момента принятия его на ответственное хранение.
7.4. При обнаружении недостатков по качеству Покупатель в течение 5-и суток с момента
обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом
Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Покупателю, который совместно с
представителем Покупателя составляет акт о некачественном товаре и его замене. В случае
споров о качестве товара проводится экспертиза ___________ (кем) за счет стороны,
настаивающей на ее проведении.
7.5. До момента вывоза некачественного товара, Покупатель принимает товар на
ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня,
которым поставляется товар на замену.
7.6. Представители Поставщика и Покупателя в день передачи товара, после погрузки
товара на транспорт Покупателя, подписывают счет-фактуру и товарно-транспортную накладную
на переданный товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, с указанием
даты приемки товара Покупателем. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у
каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу
экземпляров. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента подписания им
накладной.
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Покупатель выплачивает Поставщику полную стоимость товара, указанную в
Спецификации на поставляемую партию товара, не позднее ___ дней после подачи заявки
Поставщику.
8.2. Оплата может производиться в форме безналичных перечислений или наличных платежей
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае оплаты в
безналичном порядке обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными с
момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя (по выписке из банка). В
случае оплаты товара путем наличных платежей обязательства по оплате товара считаются
исполненными с момента поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.
8.3. В случае неоплаты партии товара в срок, указанный в п. 8.1 настоящего договора,
заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в
приобретении товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный
срок.
8.4. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 6.1 договора,
Покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы
предварительной оплаты за товар, не переданный Поставщиком. При этом проценты на сумму
предварительной оплаты по ст. 395 ГК РФ не начисляются.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или
частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения
обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства.
9.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и
прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с
момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.
9.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров
и разногласий путем переговоров.
10.2. При недостижении результатов на переговорах все споры, связанные с исполнением
настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в
Арбитражном суде г. _____________.
11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
"___"__________ 200_ г., а в части взаиморасчетов до их полного окончания.
11.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно
уведомив другую сторону за 1 месяц, при этом расторжение настоящего договора не
освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.
11.3. Если за 1 месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит
другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях на
тот же срок.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор должен быть подписан уполномоченными представителями сторон.
12.2. Все Приложения к данному договору действительны, если они совершены в письменной
форме.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель: __________________________________ ИНН ______________
в _____________________________________________ БИК __________________
______________________________________________________________________
Генеральный директор __________ /_________________/
М.П.
Поставщик: ___________________________________ ИНН ______________
р/с ______________________________ к/с _______________________________
в ______________________________________________ БИК _________________
адрес: __________________________________________________________
______________________________________________________________________
фактический адрес: ______________________________________________
______________________________________________________________________
Генеральный директор __________ /___________________/
М.П.
