Договор по закупкам образец. Реквизиты и подписи сторон. Комиссионное вознаграждение и расходы, связанные с исполнением поручения комитента
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.
1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.
1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.
1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.
2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.
2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).
2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.
2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.
2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.
2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ
3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.
4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.
5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.
5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).
5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.
5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.
5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.
5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.
6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.
6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.
6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.
7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.
7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.
7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.
7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.
7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.
8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:
8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.
8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
- по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
- односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ
10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.
11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.
11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.
11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.
Договор поставки №
г. Красноярск
«__»____________ г.
ЗАО «Организация №1», именуемое далее Поставщик, в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ООО «Организация №2», именуемое далее Покупатель, в лице Петрова Петра Петровича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Продукцию в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях настоящего договора.
1.2. Количество, ассортимент, качество, комплектность, цена поставляемой Продукции, сроки, условия поставки и оплата устанавливаются Сторонами договора в спецификациях, которые будут являться неотъемлемыми частями настоящего договора с момента их письменного согласования сторонами.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена на Продукцию договорная, устанавливается в российских рублях и фиксируется в спецификациях. Изменение цены в одностороннем порядке не допускается и должно быть согласовано Сторонами в письменной форме.
2.2. Оплата за Продукцию производится в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Покупатель возмещает Поставщику расходы по транспортировке Продукции от пункта отправления до пункта назначения в размере, указанном в спецификации. Транспортные расходы, указанные в спецификации, считаются согласованными Сторонами. Возмещение иных расходов (страхование груза в период транспортировки, монтажные работы и проч.) осуществляется по соглашению Сторон и указывается в спецификации. При этом Поставщик должен представить подтверждающие документы.
2.4. Поставщик, в течение 5 календарных дней, считая со дня отгрузки Продукции, в установленном законодательством порядке выставляет Покупателю счет-фактуру вместе с товарной накладной.
2.5. По окончании календарного месяца Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов за истекший месяц, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить круглой печатью и направить Покупателю. При несогласии с актом сверки Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.
2.6. Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате Продукции признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.7. Покупатель вправе получать скидки и бонусы на поставляемую Продукцию в установленных Поставщиком случаях.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Продукции осуществляется в сроки, по реквизитам и транспортом, согласованными сторонами в спецификациях.
3.2. Поставщик организовывает транспортировку Продукции от станции (пункта) отправления до станции (пункта) назначения, в том числе: заказывает у перевозчика вагоны (цистерны, контейнеры, иное транспортное средство), заполняет перевозочные документы, производит расчеты с перевозчиком и сдает Продукцию перевозчику для транспортировки либо доставляет Покупателю собственным транспортом.
3.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию считается исполненной в момент вручения Продукции Покупателю. Факт передачи Продукции Покупателю подтверждается товарной накладной (товарно-транспортной накладной).
3.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан по телефону и по факсу известить Покупателя об отгрузке Продукции.
3.5. В случае неполучения Продукции в установленный договором и спецификацией срок, и письменного уведомления (по факсу и телеграммой) грузополучателем об этом Покупателя и Поставщика, Поставщик обязан провести поиск неполученного груза, за исключением случая выборки Продукции со склада Поставщика (далее — самовывоз).
3.6. В случае самовывоза Поставщик обязан заблаговременно до окончания срока поставки письменно известить Покупателя о готовности Продукции к выборке. Покупатель обязан вывезти Продукцию в течение 15 календарных дней с момента получения письменного уведомления.
3.7. Поставщик обязан подготовить Продукцию к передаче Покупателю: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим ее сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Продукцию в соответствии с действующим законодательством.
3.8. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю в момент получения Продукции от транспортной организации либо в момент получения Продукции непосредственно от Поставщика в зависимости от способа доставки. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Покупателя с момента перехода на последнего права собственности.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
4.1. Продукция поставляется в таре и упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, указанным в спецификациях.
4.2. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую надлежащую сохранность Продукции от всякого рода повреждений, полной или частичной утраты при транспортировке, и отвечающую требованиям, предъявляемым к таре и упаковке данного вида.
4.3. Срок возврата порожней тары указывается в спецификациях (если тара является возвратной).
4.4. На тару (упаковку) Продукции должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.
5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать стандартам и техническим условиям, действующим на момент подписания спецификаций. Стороны в спецификациях могут устанавливать повышенные требования к качеству Продукции в соответствии со ст. 469 Гражданского кодекса РФ.
5.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым заводом-изготовителем, и (или) сертификатом соответствия, и гарантируется Поставщиком. Поставщик обязуется представить Покупателю копии указанных документов, а оригинал направить вместе с Продукцией. Документы предоставляются на русском языке. В случае составления документов на иностранном языке, Поставщик обязан предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык.
5.3. Приемка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с условиями договора, спецификаций и действующим законодательством.
5.4. Гарантийный срок качества на Продукцию: один год, но не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Более длительный гарантийный срок на Продукцию Стороны вправе установить в спецификации. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи Продукции Покупателю, если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом, сертификатом качества или иными документами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
6.1. При просрочке поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленной в срок Продукции за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.
6.2. При недопоставке Продукции Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку Продукции в согласованные сторонами сроки, либо по требованию Покупателя возвращает уплаченный аванс, а также возмещает убытки и уплачивает пени в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора.
6.3. За просрочку оплаты поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период просрочки.
6.4. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки или произвести замену Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.5. В случае поставки контрафактной Продукции Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан произвести замену Продукции за свой счет, а также уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены Продукции. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены поставленной Продукции ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки.
6.6. В случае поставки некомплектной Продукции Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от цены Продукции, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан доукомплектовать Продукцию или заменить ее комплектной Продукцией. В случае нарушения срока, установленного в требовании Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены Продукции за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектной Продукции переносится соразмерно сроку доукомплектования Продукции или ее замены Поставщиком. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.7. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены не поставленной Продукции. При этом Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, вызванные отказом Поставщика от исполнения обязательств. Размер штрафа может быть увеличен Сторонами в спецификации.
6.8. В случае обнаружения некомплектности Продукции, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству, иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком Покупатель направляет Поставщику требование о направлении в указанный срок уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления двустороннего акта, решения вопроса об устранении выявленных нарушений. Срок для направления представителя указывается Покупателем с учетом местонахождения Поставщика.
6.9. При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель вправе составить соответствующий акт самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем некомплектности, недопоставки, не соответствия Продукции установленным требованиям по качеству и иного ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.
6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.
6.11. Все возникающие между Сторонами споры решаются путем переговоров. При не достижении соглашения все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказывать влияния и за возникновение которых не несет ответственности, а именно: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также войны, военные операции, запретительные акты органов законодательной и исполнительной власти, а также другие обстоятельства, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующие выполнению сторонами обязательств по настоящему договору.
7.3. При наступлении указанных в пункте 7.2 настоящего договора обстоятельств сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в кратчайший срок (не позднее 14 календарных дней) известить о них другую сторону в письменном виде. Наступление таких обстоятельств должно быть подтверждено справкой уполномоченных государственных органов РФ. Не извещение или несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору.
7.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного месяца, каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора без возмещения убытков.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.
8.2. Покупатель вправе проверять процесс организации поставки по договору, в том числе по вопросам охраны окружающей среды, при этом Стороны должны предварительно согласовать предмет и условия проверки не позднее 10 (десяти) календарных дней до предполагаемой даты проведения такой проверки.
8.3. Поставщик обязан по письменному запросу Покупателя в течение 3-х дней предоставить сведения о наличии и квалификации должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательных требований в области охраны окружающей среды.
8.4. В ходе исполнения обязательств по настоящему договору Поставщик обязан руководствоваться Экологической политикой и значимыми экологическими аспектами Покупателя.
8.5. Покупатель обязуется проинформировать Поставщика о содержании своей Экологической политики и значимых экологических аспектах.
8.6. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе и спецификации к нему, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа, либо обмена письмами. При этом стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц и печатей сторон с последующим обязательным обменом подлинными экземплярами по почте.
8.7. Полномочия лиц, подписывающих документы от имени сторон, должны быть подтверждены учредительными документами или доверенностью.
8.8. В случае не соблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов (в том числе из указанных в п.5.2 настоящего договора), имеющего отношение к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения соответствующих документов.
8.9. Настоящий договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
8.11. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях по адресам электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
8.12. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 8.11 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ЗАО «Организация №1»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660000, г. Красноярск, ул. Рабочая, д.15
ИНН 2460025720 КПП 240401001
Директор_____________И.И. Иванов
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Организация №2»
Юридический адрес:
Фактический адрес:
660012, г. Красноярск, ул. Центральная, д.54
ИНН 2450025360 КПП 240401001
Директор_____________П.П. Петров
ДОГОВОР №
на выполнение заказа на закупку и поставку оборудования
г. “ ” 2012 г.
В лице _________________________________, действующего на основании _________, именуем_____ в дальнейшем по тексту “ Заказчик ”, и общество с ограниченной ответственностью «_________», ______________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем по тексту настоящего договора “ Исполнитель ”, именуемые далее каждая и совместно “Стороны”, заключили настоящий договор на закупку и поставку оборудования (далее по тексту “Договор”) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании настоящего Договора Исполнитель обязуется поставить (передать) Заказчику__________________________________________________________________________________ (далее по тексту настоящего Договора “Оборудование”), а Заказчик обязуется принять и оплатить его в порядке, сроке и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.
1.2. Количество, ассортимент, характеристики поставляемого Оборудования согласованы Сторонами в Ведомости поставки оборудования (Спецификации), являющейся приложением №1 к настоящему Договору.
2. Цена Договора и порядок расчетов по поставке
2.1. Цена настоящего Договора определена Сторонами в соответствие с Ведомостью поставки оборудования (Спецификацией) в Протоколе согласования цены договора, являющемся приложением №2 к настоящему Договору.
2.2. Цена настоящего Договора составляет сумму, эквивалентную _______________, в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату платежа плюс 1,5% .
2.3. Цена Договора включает в себя:
стоимость Оборудования, его принадлежностей и расходных материалов к нему; стоимость транспортировки Оборудования до жд станции в г. _________, включая все сопутствующие расходы, такие как расходы по хранению, страхованию, оплате таможенных пошлин, налогов и сборов, и иные; стоимость тары, упаковки, а так же приспособлений, необходимых для передачи Оборудования.
2.4. Оплата Оборудования производится Заказчиком в безналичном порядке по счету Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.5. Платежи по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации.
2.6. Сторонами настоящего Договора определен следующий порядок и сроки расчетов за Оборудование, являющийся предметом Договора: 50% предоплата в течение 3-х банковских дней с даты подписания Договора, 50% окончательная оплата в течение 3-х банковских дней с даты выхода груза из порта отправки по предоставлению копии коносамента (накладной).
2.7. В случае передачи Исполнителем Оборудования партиями либо частями в соответствие с Графиком поставки, являющемся приложением №3 к настоящему Договору, оплата производится Заказчиком в объеме стоимости принятой партии (части).
3. Требования к поставляемому оборудованию
3.1. Поставляемое оборудование должно соответствовать следующим требованиям:
3.2. На оборудование, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством РФ, Исполнитель обязан предоставить соответствующие сертификаты (копии, заверенные сертификационным органом).
3.3. Оборудование должно поставляться комплектно, в соответствии с требованиями технических условий, за исключения случаев, когда поставка оборудования с дополнительными к комплекту частями или без отдельных частей, входящих к комплект, предусмотрена настоящим Договором или Приложением к нему.
3.4. Исполнитель обязуется обеспечить работоспособность Оборудования и включить в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.
3.5. Оборудование поставляется в фирменной упаковке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения и рабочих качеств Оборудования. В случае проверки Оборудования в месте его приемки в Акт приема-передачи представителями Сторон вносится соответствующая запись.
3.6. Для обеспечения сохранности и удобства транспортировки и складирования оборудования Исполнителем должны использоваться специальные средства пакетирования и тарирования, принятые для данного вида Оборудования.
3.7. Исполнитель обязан предоставить следующую информацию об Оборудовании на русском языке :
об изготовителе и месте его нахождения, обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать оборудование, о проведении сертификации и номерах сертификата соответствия; о потребительских свойствах Оборудования, правилах его безопасного и эффективного использования и эксплуатации; о сроке службы и сроке годности Оборудования, если такой срок установлен.
3.8. Вышеуказанная информация должна быть отражена в технической документации (инструкции, паспорту), прилагаемой к каждой единице оборудования.
4. Гарантии Исполнителя
4.1. Исполнитель гарантирует, что на момент передачи Заказчику все поставляемое оборудование принадлежит ему на праве собственности, выпущено в свободное обращение, под залогом и арестом не состоит, обременений третьих лиц не имеет.
4.2. Исполнитель гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, иных прав на объекты интеллектуальной собственности , связанных с использованием оборудования или любой их части в Российской Федерации.
4.3. Исполнитель гарантирует, что все поставляемое Заказчику оборудование соответствует стандартам качества и безопасности товаров, применяемым в Российской Федерации и разрешено к использованию.
4.4. Исполнитель гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов.
4.5. Исполнитель гарантирует, что оборудование в течение гарантийного срока эксплуатации не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя, при нормальном использовании Оборудования в условиях, обычных для страны конечного назначения.
4.6. Общий гарантийный срок на Оборудование составляет _____ (__________________) месяцев и начинает течь с даты приемки Оборудования Заказчиком по Акту сдачи-приемки, если иное не установлено технической документацией на Оборудование. В случае, если Гарантийным обязательством (сертификатом) на конкретное оборудования изготовителем установлен иной гарантийный срок, то гарантийное обслуживание такого Оборудования осуществляется Исполнителем в пределах срока, установленного изготовителем.
4.7. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранять выявленные Заказчиком неисправности при условии, что нарушения в работе Оборудования не являются следствием неправильной эксплуатации поставленного Оборудования либо ремонтом Оборудования силами Заказчика с использованием непригодных материалов и неквалифицированными специалистами.
5. Порядок поставки и приемка Оборудования
5.1. Стороны настоящего Договора определили, что поставка Оборудования будет осуществляться в сроки, установленные Сторонами в Графике поставки, являющемся приложением № 3 к настоящему Договору.
5.2. Поставка оборудования осуществляется Исполнителем на условиях DDP (адрес Склада Грузополучателя) в соответствии с непосредственно в адрес Заказчика, указанный в настоящем Договоре. Транспортировка Оборудования производится силами и за счет Исполнителя.
5.3. Поставка Оборудования по количеству и наименованиям осуществляется Исполнителем на Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложения №1).
5.4. Исполнитель обязуется одновременно с передачей Оборудования передать Заказчику все принадлежности (в том числе расходные материалы) этого Оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.), необходимые при использовании Оборудования по его назначению (далее по тексту - “Документация”).
5.5. Исполнитель обязуется одновременно с передачей Оборудования представить Заказчику Акт сдачи-приемки оборудования в 2-х экз.
5.6. При получении Оборудования представитель Заказчика проверяет соответствие Оборудования сведениям, указанным в накладных Исполнителя и Спецификации, а так же соответствие условиям настоящего Договора.
5.7. Приемка Оборудования производится уполномоченным представителем Заказчика по количеству, качеству и ассортименту в присутствие представителя Исполнителя. При неявке представителя Исполнителя Заказчик осуществляет приемку Оборудования приемочной комиссией, о результатах которой информирует Исполнителя в 3-х дневный срок путем направления Исполнителю документов по приемке.
5.8. В случае поставки технически сложного оборудования, нарушения целостности упаковки, тарирования или правил транспортировки Оборудования, либо возникновения иных обоснованных сомнений в сохранности, комплектности, качестве оборудования представитель Заказчика может потребовать от представителя Исполнителя проверки соответствия Оборудования условиям настоящего Договора и Спецификации в процессе его приемки, а при отсутствие представителя Исполнителя в месте приемки Оборудования провести ее самостоятельно. Сведения о результатах проверки Оборудования вносятся в Акт сдачи-приемки Оборудования.
5.9. Одно наименование Оборудования, поставленное в большем количестве против необходимого, не засчитывается в восполнение недопоставки Оборудования другого наименования той же номенклатуры (ассортимента) и подлежит восполнению Исполнителем, кроме случаев, когда на то имелось предварительное письменное согласие Заказчика.
5.10. Исполнитель вправе осуществить досрочную поставку Оборудования.
5.11. Уведомления (претензии) Заказчика по вопросам несоответствия поставленного Оборудования условиям настоящего Договора и Спецификации направляются Заказчиком Исполнителю в течение 3-х рабочих дней с даты поставки.
5.12. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Оборудования, переданного Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты Оборудования, согласно условиям Договора.
5.13. В случае недопоставки Оборудования и\или не предоставления документации на оборудования Исполнитель обязуется произвести его допоставку (предоставление) в согласованный Сторонами срок.
5.14. Датой поставки Оборудования считается дата приемки Оборудования (партии Оборудования) представителем Заказчика по Акту сдачи-приемки.
5.15. Акт сдачи-приемки утверждается руководителем Заказчика в 2-х экземплярах в течение 3-х рабочих дней с даты окончания поставки, после чего подлежит направлению в адрес Исполнителя.
6. Право собственности на Оборудование
6.1. Стороны его определили, что право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента передачи его Исполнителем Заказчику по приемо-сдаточному акту.
6.2. Заказчик несет риск случайной гибели, утраты, порчи Оборудования с момента его приемки по приемо-сдаточному Акту.
6.3. В случаях фактической передачи Оборудования Заказчику до момента его оплаты Заказчик до момента оплаты не вправе отчуждать Оборудование или распоряжаться им иным образом, кроме как по поручению и с согласия Исполнителя.
7. Ответственность Сторон
7.1. Сторона Договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов, а также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены.
7.2. В случае просрочки поставки Оборудования на срок более 50 дней Заказчик вправе отказаться от него, письменно уведомив об этом Исполнителя. Оборудование, поставленное Исполнителем с нарушением срока поставки, но до получения уведомления Заказчика об отказе, Заказчик обязуется принять и оплатить в установленном Сторонами настоящего Договора порядке.
7.3. За нарушение сроков передачи (отгрузки) Оборудования и\или принадлежностей и\или документации сверх сроков, установленных в настоящем Договоре для устранения нарушений условий договора Исполнителем, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% стоимости недопоставленного Оборудования или Оборудования, поставленного без документации или принадлежностей к нему, за каждый день просрочки.
7.4. За необоснованный отказ в приеме Оборудования Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 5% стоимости не принятого Оборудования.
7.5. За нарушение сроков оплаты Товара поставленного Товара Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,1% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
7.6. Уплата санкций за нарушение обязательств и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме в натуре.
7.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т. п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств. О возникновении обстоятельств, которые могут повлиять на надлежащее исполнение Сторонами Договора обязательств по нему, Сторона, для которой такие обстоятельства наступили, обязана не позднее, чем в 3 дневный срок с момента возникновения таких обстоятельств, сообщить об этом другой Стороне. В качестве подтверждения возникновения обстоятельств форс-мажор Стороны обязаны предоставить акты уполномоченных государственных органов, либо иную официальную информацию.
8. Разногласия и споры
8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации .
8.2. Претензия и ответ на нее отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в месячный срок Сторона-заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд . При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
8.3. Обмен Сторон информацией, относящейся к их отношениям в рамках действия настоящего Договора, должны быть совершены в письменной форме путем составления единого документа либо путем обмена заказными письмами с уведомлением о вручении или телеграммами. В случаях не терпящих отлагательства допускается передача информации для сведения путем телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений, в этом случае Сторона, направившая такое сообщение, обязана в срок не позднее 3 дней направить другой Стороне его подтверждение почтовым отправлением.
9. Изменение и расторжение Договора
9.1. Настоящий Договор может быть изменен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия. Соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. В случаях расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие с момента, установленного Сторонами в соглашении о расторжении Договора.
9.3. Договор может быть изменен или расторгнут судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора. Нарушение условий Договора признается существенным, если нарушение одной из его Сторон своих обязанностей по Договору повлекло для другой его Стороны последствия, вследствие которых она в значительной мере лишилась того, на что рассчитывала при заключении Договора, либо исполнение Договора утратило для нее интерес. Договор может быть расторгнут Сторонами его или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между Сторонами его вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Договору.
9.4. Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.
10 Заключительные условия
10.1. Договор подписан Сторонами в городе Хабаровске в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.
10.2. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и становится обязательным для Сторон.
10.3. Настоящий Договор действует до момента полного исполнения Сторонами обязанностей по нему.
10.4. Настоящий Договор содержит 5 (пять) листов печатного текста и 4 (четырех) приложений, которые являются неотъемлемой частью Договора.
11 К настоящему Договору прилагаются:
Ведомость поставки Оборудования (Спецификация) – Приложение
Протокол согласования цены – Приложение
График поставки Оборудования – Приложение
Документ, подтверждающий право ответственного представителя Исполнителя на заключение (подписание) данного Договора – Приложение.
12. Реквизиты и подписи сторон.
Ниже размещена универсальная типовая форма договора поставки. Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей именно этого договора, а также воли сторон. Тем не менее есть условия (они называются ) которые должен содержать любой договор поставки и без которых договор считается незаключенным. К существенным условиям договора поставки относятся условие о наименовании товара (п. 3 ст. 455 ГК) и условие о количестве товара (п. 3 ст. 455, ст. 465 ГК) т.е.:
5.2. Тара должна иметь маркировку, соответствующую _____________________________ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.п.) и обеспечивать сохранность каждого места.
6. Имущественная ответственность
6.1. _________________________________.
6.2. Дополнительные санкции ___________________________________________________.
7. Дополнительные условия
7.1. Дополнительные условия по настоящему договору: _________________________________________________
7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.
8. Заключительные условия
8.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего договора.
8.3. Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в п. 1.1, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.
ТИПОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на закупку товаров, работ и услуг
г. Москва
"__" _________ 20__ г.
Главное управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице начальника Ялунина В.У., действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", руководствуясь протоколом от "__" _________ 20__ г. N ___ о проведении конкурса, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. "Поставщик" обязуется передать товар согласно ведомости поставки "Государственному заказчику" либо по его указанию иному лицу, а "Государственный заказчик" обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.
Предметом настоящего Контракта являются __________ в количестве ________.
2. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующему сертификату изготовителя (сертификаты прилагаются).
2.2. Качество продукции, подлежащей поставке, проверяется ОТК "Поставщика" на соответствие ее требованиям ГОСТов, ОСТов, стандартов и подтверждается документами о качестве.
2.3. Гарантийный срок годности в соответствии с сертификатом.
2.4. Срок устранения недостатков или замены продукции в пределах гарантийного срока 30 дней с момента обнаружения дефектов.
2.5. Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с действующими Инструкциями, утвержденными Постановлениями Государственного арбитража при СМ СССР от 15 апреля 1965 г. N П-6, от 25 апреля 1966 г. N П-7, с изменением и дополнением от 14 ноября 1984 г. N 98.
3. ТАРА И УПАКОВКА
3.1. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.
Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении.
3.2. Стоимость залога за упаковочные материалы не взыскивается и эти материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных материалов включается для оплаты в расчетные документы.
4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
4.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
4.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
4.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.
4.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
4.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контрактов и достижения соответствующей договоренности.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ)
5.1. "Поставщик" обязуется произвести отгрузку продукции в адрес "Государственного заказчика" или грузополучателей в сроки, указанные в ведомости поставки.
5.2. Поставка продукции производится в соответствии с минимальными нормами отгрузки. Если норма поставки не достигает минимальной нормы отгрузки в один сдаточный период, предусмотренный Контрактом, то "Поставщик" имеет право укрупнять оставшееся количество, подлежащее отправке до минимальной нормы. Минимальная норма загрузки составляет _________.
5.3. Количество продукции, недопоставленное "Поставщиком" в период поставки, подлежит отгрузке в следующем периоде и прибавляется к норме очередной поставки. "Государственный заказчик" имеет право отказаться от получения продукции (товаров), период поставки которой просрочен. В этом случае "Государственный заказчик" письменно уведомляет "Поставщика" об отказе в приемке продукции (товаров).
5.4. Досрочная поставка продукции допускается только с письменного согласия "Государственного заказчика".
5.5. "Поставщик" производит отгрузку продукции грузополучателям, указанным в отгрузочной разнарядке.
5.6. Отгрузочная разнарядка должна быть направлена "Поставщику" не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки.
5.7. "Поставщик" отгружает продукцию в адрес грузополучателей автомобильным, железнодорожным, водным транспортом грузовой скоростью или сдает на месте одногороднему получателю.
"Поставщик" обязан до подписания контракта либо до получения разнарядки "Государственного заказчика" на отгрузку продукции осуществить страхование перевозок продукции на условиях "с ответственностью за все риски" в уполномоченной страховой компании и представить "Государственному заказчику" договор на страхование продукции и/или страховой полис.
5.8. Отгрузка товара может производиться железнодорожным транспортом на условиях FCA ______________ (Франко-перевозчик ___________ (название места)).
При отгрузке продукции на условиях франко-вагон станция отправления "Государственный заказчик" оплачивает провозную плату с НДС согласно подтверждающим документам, счетам, выставленным "Поставщиком".
5.9. Обязанность "Поставщика" передать товар "Государственному заказчику" считается исполненной в момент получения товара Государственным заказчиком или грузополучателями. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на "Государственного заказчика" с момента, когда "Поставщик" считается исполнившим свою обязанность по передаче товара грузополучателям.
5.10. "Поставщик" обязуется передать "Государственному заказчику" товар, не обремененный правами третьих лиц.
6. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Общая сумма Контракта составляет ______________ рублей с учетом НДС.
6.2. Расчеты за поставленную продукцию производятся в форме безналичного денежного расчета или иными средствами оплаты, выделяемыми из федерального бюджета, в течение 90 дней после отгрузки продукции, начиная с даты отгрузки товара, указанной в накладной.
6.3. В ведомости поставки (спецификации) указываются цены, объявленные в результате проведенных торгов и утвержденные протоколом о проведении конкурса от "__" ____________ 20__ г. N _____. Указанные цены действуют в течение времени действия Контракта.
6.4. Обязательства по оплате поставленной продукции считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов "Государственного заказчика".
6.5. Все транспортные расходы, включая железнодорожный тариф, оплачиваются "Государственным заказчиком" согласно счетам и прилагаемым к ним документам, выставленным "Поставщиком".
Расходы "Поставщика" по страхованию поставляемой продукции не возмещаются.
6.6. К платежным требованиям-поручениям "Поставщик" обязан приложить копии ж/д квитанций, спецификаций, а также другие документы, подтверждающие отгрузку и качество продукции.
6.7. "Поставщик" обязан в __-дневный срок после произведенной отгрузки (сдачи) продукции выслать грузополучателю подлинную квитанцию железнодорожной накладной и документы, удостоверяющие качество поставленной продукции.
6.8. "Государственный заказчик" имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.
6.9. "Государственный заказчик" имеет право изменить номенклатуру продукции в пределах согласованного количества или полностью отказаться от поставки.
7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. При несвоевременной оплате или неоплате платежных требований-поручений "Поставщика" по вине "Государственного заказчика" "Поставщик" вправе требовать уплату неустойки в размере 0,01% от суммы, задержанной к оплате, за каждый день просрочки.
7.2. При несвоевременной отгрузке продукции "Поставщик" уплачивает "Государственному заказчику" неустойку в размере 0,01% от суммы товаров, задержанных к отгрузке, за каждый день просрочки.
7.3. За недопоставку и непоставку продукции "Поставщик" уплачивает "Государственному заказчику" неустойку в размере 50% стоимости недопоставленной (непоставленной) продукции.
7.4. За неправильную маркировку либо ее отсутствие "Поставщик" уплачивает "Государственному заказчику" штраф в размере 5% стоимости такой продукции.
7.5. "Государственный заказчик", указанный в разнарядке, имеет право предъявлять претензии к "Поставщику" по вопросам, связанным с качеством принимаемой им продукции и взыскивать с него штраф в размере 5% стоимости некачественной продукции.
7.6. "Государственный заказчик" вправе взыскать с "Поставщика" штраф в размере 2% от общей суммы Контракта за невыполнение "Поставщиком" обязанностей по страхованию перевозки продукции.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами в добровольном порядке. При недостижении соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде _____________.
8.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.
8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
8.4. "Государственный заказчик" вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. ГАРАНТИИ
"Поставщик" гарантирует качество поставленной продукции в период действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим условиям.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
10.2. После подписания настоящего Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Контракта, теряют юридическую силу.
10.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
С момента подписания до исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
12. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент заключения Контракта
Государственный заказчик: Поставщик:
ГУИН Минюста России
Адрес юридический: ул. Большая Бронная, Адрес юридический: д. 23, Москва, 123995. Телефакс: 202-20-51 Телефакс:
Адрес почтовый: ул. Большая Бронная, Адрес почтовый: д. 23, Москва, 123995.
Телефон: 222-43-26 Телефон:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
Грузополучатель: по разнарядке "Государственного заказчика"
Приложение: Ведомость поставки на 1 л.
Государственный заказчик Поставщик Начальник ГУИН Минюста России Генеральный директор _________________ В.У. Ялунин _____________ _______
